Постановление Городского Головы г. Калуги от 21.12.2004 № 494-п
О передаче части функций муниципального заказчика
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА" ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ Утратило силу - Постановление Городского Головы г. Калуги от 04.04.2005 г. N 95-п 21 декабря 2004 г. N 494-п О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА В соответствии со ст. 44 Устава муниципального образования "ГородКалуга" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Определить на 2005 год управление городского хозяйства городаКалуги единым органом, исполняющим функции заказчика-застройщика покапитальному ремонту объектов городского хозяйства (зданий,сооружений, включая их благоустройство, реставрацию и др.). 2. Муниципальным заказчикам в срок до 01.01.2005 передать частьфункций муниципального заказчика по капитальному ремонту объектовгородского хозяйства муниципального образования "Город Калуга" наосновании договора. 3. Утвердить примерную форму договора о передаче части функциймуниципального заказчика согласно приложению. 4. Управлению городского хозяйства города Калуги организоватьработу в соответствии с принятыми функциями муниципального заказчика. 5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента егоофициального опубликования (обнародования). 6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю засобой. Городской Голова М.А.Акимов Приложение к Постановлению Городского Головы г. Калуги от 21 декабря 2004 г. N 494-п ДОГОВОР N __ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ________________________________ город Калуга "__" ________ 200______________________________________________________________________,именуемый в дальнейшем "Муниципальный заказчик", в лице________________________________, действующего на основании Положения,и управление городского хозяйства города Калуги, именуемое вдальнейшем "Заказчик-застройщик", в лице_______________________________________________, действующего наосновании Положения, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. "Муниципальный заказчик" передает, а "Заказчик-застройщик"принимает на себя выполнение функций заказчика-застройщика прикапитальном ремонте зданий и сооружений, включая их благоустройство,реставрацию и др. (далее - строительство)_____________________________________________, предусмотренномбюджетом муниципального образования "Город Калуга", утвержденнымпостановлением Городской Думы г. Калуги от _______ N _____, перечнемобъектов капитального строительства, согласно приложению N 1. 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 2.1. "Заказчик-застройщик" обязуется выполнять, не ограничиваясьперечисленным, следующие основные функции заказчика: - получать в установленном порядке разрешение на строительство; - получать в соответствующих органах необходимые согласования,разрешения и технические условия для проведения изысканий,проектирования и строительства; - подготавливать исходные данные для разработки проектнойдокументации; - организовывать разработку, экспертизу проектно-сметнойдокументации и ее утверждение; - получать согласование и технические условия на подключениеобъекта к действующим сетям; - подготавливать конкурсную документацию по размещению заказа напоставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг встроительстве; - участвовать в проведении выбора на конкурсной основе проектнойи изыскательской организации; - получать разрешение на выполнение строительно-монтажных работ; - заключать договоры с победителями торгов на выполнениеподрядных и проектно-изыскательских работ, поставку оборудования,оказание услуг в строительстве; - оформлять документы на вырубку и пересадку деревьев,плодово-ягодных насаждений, снос строений, очистку территории отмешающих строительству объектов; - получать разрешение на производство работ в зоне воздушныхлиний электропередачи в полосе отвода железных и автомобильных дорог,подземных коммуникаций и инженерных сооружений; - передавать подрядчику геодезическую разбивочную основу; - передавать подрядчику в производство работ утвержденнуюпроектно-сметную документацию; - осуществлять контроль и технический надзор за ходомстроительства, стоимостью и качеством работ в соответствии с проектом,сметным расчетом, строительными нормами и правилами на производство иприемку работ; - проверять наличие необходимых лицензий и сертификатов уисполнителей работ; - принимать решение о необходимости авторского надзора проектнойорганизации и заключать договоры на выполнение указанных услуг; - осуществлять проверку соответствия применяемых материалов,конструкций и поставляемого оборудования проектным решениям,требованиям строительных норм и правил, стандартов, техническихусловий и другим нормативным документам; - представлять в городской финансовый орган всю необходимую дляфинансирования объекта документацию; - своевременно принимать меры по устранению выявленных дефектов впроектно-сметной документации, ее пересмотру (в случае необходимости),не допускать необоснованное увеличение сметной стоимости; - производить освидетельствование и оценку выполненных работ иконструктивных элементов, скрываемых при производстве последующихработ, для оформления актов на освидетельствование скрытых работ; - при обнаружении отступления от проекта, использованияматериалов и выполнения работ, качество которых не отвечаеттребованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, выдавать предписания о приостановке работи исправлении обнаруженных дефектов и применять к виновной сторонепредусмотренные договором санкции; - заключать договоры и организовывать выполнение пусконаладочныхработ; - осуществлять приемку выполненных работ от исполнителей позаключенным договорам и в соответствии с условиями договоров, наосновании актов выполненных работ формы КС-2, оформлять справки формыКС-3 и реестры выполненных работ; - обеспечивать своевременное открытие лицевого счета в банке посогласованию с "Муниципальным заказчиком"; - устанавливать по согласованию с подрядчиком условияпромежуточных платежей и окончательного расчета за выполненные работыи оказанные услуги; - осуществлять контроль за исполнением подрядчиком предписанийгосударственных надзорных органов и авторского надзора в частибезопасных методов ведения строительства, качества работ ииспользуемых материалов и строительных конструкций; - вести бухгалтерский, оперативный и статистический учет,составлять и представлять отчетность в установленном порядке; - предоставлять "Муниципальному заказчику" отчет об освоениикапитальных вложений и использовании средств ежемесячно до 7 числаследующего за отчетным месяца; - организовывать приемку и ввод в эксплуатацию законченныхстроительством объектов в соответствии с установленными сроками ввода; - обеспечить целевое и эффективное использование выделяемыхсредств; - по согласованию с "Муниципальным заказчиком" принимать решениео приостановке или прекращении строительства и консервации объекта; - предоставлять разъяснения по техническим и финансовым вопросамконтролирующим органам; - применять индексы удорожания, разработанные региональнымцентром по ценообразованию в строительстве и утвержденныепостановлением Городского Головы города Калуги; - выступать в качестве истца и ответчика при ведении дел в судах,арбитражных судах и надзорных органах; - осуществлять расходование финансовых средств, поступивших налицевые счета "Заказчика-застройщика" для целевого финансированияобъектов капитальных вложений, в соответствии с распределением средствбюджета муниципального образования "Город Калуга". 2.2. "Муниципальный заказчик" обязуется: - выдавать техзадание на изготовление проектно-сметнойдокументации; - обеспечить по мере поступления средств бюджета муниципальногообразования "Город Калуга" финансирование выполненных работ пообъектам, указанным в приложении N 1 к договору, которое являетсянеотъемлемой частью настоящего договора; - осуществлять контроль над целевым и эффективным использованиемсредств, направляемых на финансирование объектов; - самостоятельно или с привлечением других организацийпроизводить в установленном порядке проверку проектно-сметнойдокументации, утвержденной "Заказчиком-застройщиком", а такжеосуществлять проверку соответствия действующему законодательствузаключенных договоров с победителями торгов; - самостоятельно или с привлечением других организаций проводитьв установленном порядке выборочные проверки качества выполнениястроительных работ, а также применяемых материалов; - принять на баланс законченные строительством объекты. 3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 3.1. Изменения и дополнения настоящего договора оформляются вписьменной форме отдельным соглашением сторон. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. "Заказчик-застройщик" несет материальную и иную,предусмотренную действующим законодательством ответственность перед"Муниципальным заказчиком" за: - своевременное, целевое и эффективное использование финансовыхсредств; - соблюдение качества выполненных работ и сроков ввода объектастроительства в эксплуатацию; - выполнение обязательств по заключенным договорам. 4.2. В случае установления факта использования"Заказчиком-застройщиком" средств не по целевому назначениюфинансирование приостанавливается. Средства, использованные"Заказчиком-застройщиком" не по целевому назначению, подлежат возвратув полном объеме. 4.3. При несвоевременном финансировании "Заказчик-застройщик" ненесет ответственность за несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 5.1. Срок действия договора устанавливается с момента егоподписания до 31 декабря _____ года. 5.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах по одному длякаждой из сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Приложение к Договору N __ от __________ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА----------------T-----------------T----------------------¬¦ Наименование ¦ Лимит ¦ Срок окончания работ ¦¦ ¦ финансирования, ¦ (месяц, год) ¦¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦+---------------+-----------------+----------------------+¦ ¦ ¦ ¦L---------------+-----------------+-----------------------