Приложение к Постановлению от 20.04.2012 г № 162 Состав
Процедура проведения ярмарки подрядчиков на право заключения договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов городского поселения «Город балабаново» 1. общие положения
1.Законодательное регулирование.
1.1.Настоящая процедура ярмарки подрядчиков на право заключения договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов городского поселения "Город Балабаново" разработана в целях реализации долгосрочной целевой программы городского поселения "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского поселения "Город Балабаново" на 2012 год", утвержденной постановлением администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения "Город Балабаново" от 30.09.2011 N 362 "Об утверждении муниципальных программ".
Целью проведения ярмарки подрядчиков является защита прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирных домах при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в программу.
2.Организатор и заказчики ярмарки подрядчиков.
2.1.Организатором ярмарки подрядчиков является администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения "Город Балабаново".
2.2.Заказчиками ярмарки подрядчиков являются получатели средств бюджета "Города Балабаново" - товарищества собственников жилья, управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами и участвующие в программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов городского поселения "Город Балабаново" на 2012 год (далее - Программа), указанные в технической части процедуры.
3.Предмет ярмарки подрядчиков.
3.1.Предметом ярмарки подрядчиков является право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, информация о которых указана в технической части процедуры.
4.Источник финансирования и порядок оплаты.
4.1.Заказчик перечисляет средства по договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту МКД, который заключается по результатам ярмарки подрядчиков. Источниками финансирования являются:
1) средства бюджета города Балабанова;
2) средства собственников жилья либо ТСЖ.
4.2.Оплата договора производится заказчиком подрядной организации по безналичному расчету с авансом в размере до 10% от цены договора. Окончательный расчет производится за фактически выполненные работы после подписания акта выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также приемки в эксплуатацию после капитального ремонта многоквартирных домов установленной администрацией комиссией.
5.Стоимость работ по капитальному ремонту.
5.1.Первоначальная стоимость работ по капитальному ремонту указана в технической части настоящей процедуры.
Лицами, выразившими желание участвовать в ярмарке подрядчиков, считаются лица, обратившиеся в рабочую группу за получением документации, а также лица, подавшие заявку на участие в отборе.
6.Порядок организации ярмарки подрядчиков утверждается отдельным нормативно-правовым актом администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения "Город Балабаново" и размещается на официальном сайте http://tender.admoblkaluga.ru и в средствах массовой информации.
7.Предоставление документации по отбору подрядчиков.
7.1.Документация по отбору предоставляется всем желающим секретарем рабочей группы.
При разрешении разногласий (в случае их возникновения) рабочая группа по отбору будет руководствоваться текстом документации на бумажном носителе, подписанным Главой администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения "Город Балабаново", и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником отбора неофициально.
7.2.Информирование подрядных организаций осуществляется членами действующей рабочей группой.
Информирование подрядных организаций осуществляется по рабочим телефонам членов рабочей группы по отбору многоквартирных домов на основании заявок управляющих организаций многоквартирных жилых домов, товариществ собственников жилья г. Балабанова для включения в Программу, а также письменно.
Подрядные организации имеют право получить у членов рабочей группы следующую информацию:
- о целях проведения ярмарки подрядчиков;
- о порядке, месте, сроке подачи заявок подрядными организациями;
- о требованиях к участникам ярмарки подрядчиков;
- перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, с указанием видов работ и примерной сметной стоимости работ;
- о сроках выполнения работ;
- перечень заказчиков подрядных работ.
8.Внесение изменений в процедуру ярмарки подрядчиков.
8.1 Организатор вправе в любое время (но не позднее чем за пять дней, предшествующих дню окончания срока подачи заявок на участие в отборе) внести изменения в порядок организации проведения ярмарки подрядчиков. При этом организатор направляет в письменной форме всем лицам, выразившим желание участвовать в отборе, внесенные изменения.
8.2.Организатор не несет ответственности в случае, если участник отбора не ознакомился с изменениями, внесенными в процедуру проведения отбора подрядчиков на ярмарке подрядчиков, опубликованными надлежащим образом.
9.Отказ от проведения ярмарки подрядчиков.
9.1 Организатор вправе отказаться от проведения отбора не позднее пяти дней, предшествующих дню окончания срока подачи заявок.
9.2.Извещение об отказе от проведения ярмарки подрядчиков опубликовывается в муниципальной газете "Балабаново" в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения ярмарки подрядчиков.
2.Требования к участникам ярмарки подрядчиков
1.В настоящей ярмарке подрядчиков может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
2.Участники ярмарки подрядчиков должны соответствовать следующим требованиям:
2.1.Членство в саморегулируемой организации и наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ.
2.2.Обладание профессиональными, техническими ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, необходимыми для выполнения работ (с применением новых технологий и современных материалов).
2.3.Непроведение ликвидации участника отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
2.4.Неприостановление деятельности участника отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в отборе.
2.5.Отсутствие у участника отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
3.Подрядная организация, выразившая желание принять участие в ярмарке подрядчиков, должна представить заявку и следующие документы:
3.1.Заявку на участие в отборе и заполненную анкету участника отбора (приложение к настоящему Порядку).
3.2.Учредительные документы (устав, учредительный договор), заверенную надлежащим образом копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
3.3.Заверенную надлежащим образом копию приказа (решение собрания учредителей) о назначении директора.
3.4.Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенную копию такой выписки), выданную не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в отборе.
3.5.Справку из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет.
3.6.Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии).
3.7.Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения).
3.8.Краткое описание технологий и материалов, используемых при проведении работ с приложением копий сертификатов.
3.9.Документы, подтверждающие квалификацию работников.
4.Рабочая группа может отказать подрядной организации в участии в ярмарке подрядчиков в случаях:
- непредставления документов, указанных в пункте 3 настоящего раздела;
- неисполнения участником ранее заключенных договорных отношений в рамках государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту, состоящих в реестре недобросовестных поставщиков;
- несоответствия требованиям, указанным в пункте 2 настоящего раздела.
3.Заявка на участие в ярмарке подрядчиков
Подготовка заявки для участия в ярмарке подрядчиков и приложений к ней.
1.Требования к форме заявки на участие в отборе:
1.1.Участник отбора подает заявку в письменной форме.
1.2 Язык заявки - русский.
1.3.В заявке должно содержаться сопроводительное письмо, а также опись всех приложенных документов (с указанием количества листов).
1.4.Все листы заявки на участие в отборе должны быть пронумерованы. Все страницы представленных документов (кроме нотариально заверенных копий) должны быть завизированы руководителем (уполномоченными лицами) и скреплены печатью. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, завизированных руководителями (уполномоченными лицами). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.
1.5.В случае, если заявка на участие в отборе подписана уполномоченным лицом, к ней должна быть приложена доверенность, утверждающая полномочия лица, подписавшего заявку. В таком случае заявка принимается при предъявлении уполномоченным лицом паспорта.
2.Лица, подавшие заявку на участие в отборе, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время, но не позднее окончательного срока подачи заявок на участие в отборе.
4.Порядок проведения отбора подрядных организаций на участие в ярмарке подрядчиков
Отбор на участие в ярмарке подрядчиков производится в следующем порядке:
1.Отбор проводится созданной рабочей группой в составе согласно приложению N 2 к настоящему Постановлению.
2.Рабочая группа осуществляет отбор заявок подрядных организаций, поданных для участия на ярмарке подрядчиков.
В ходе отбора рабочая группа проверяет наличие необходимых сведений и соответствие с требованиями, указанных в разделе 2 "Требования к участникам ярмарки подрядчиков настоящей процедуры, и подтверждающих их документов.
Рабочая группа на основании результатов рассмотрения заявок на участие в отборе составляет перечень подрядчиков и принимает решение о включении или об отказе во включении участника отбора в перечень подрядчиков, допускаемых к участию в ярмарке подрядчиков.
Все решения рабочая группа принимает открытым голосованием простым большинством голосов. В случае равенства голосов председатель рабочей группы имеет право решающего голоса.
По итогам отбора рабочей группой составляется протокол, который направляется участникам отбора.
3.Рабочая группа при своей работе вправе запрашивать у участников отбора разъяснения представленной ими заявки, а также проверять всеми не запрещенными законом способами достоверность представленных в заявках сведений.
5.Оценка предложений участников ярмарки подрядчиков
1.В ярмарке подрядчиков могут принимать участие только подрядные организации, признанные участниками ярмарки подрядчиков.
2.Ярмарка подрядчиков проводится рабочей группой.
3.Ярмарка подрядчиков проводится путем снижения начальной цены договора, указанной в технической части настоящей процедуры.
4.Победителем ярмарки подрядчиков признается участник, предложивший наиболее низкую цену договора на выполнение работ.
1 шаг по снижению стоимости работ равен 5 (пяти) процентам начальной стоимости работ.
5.Организатор на следующий день после дня подписания протокола направляет уведомление о результатах ярмарки подрядчиков участникам отбора и заказчикам.
6.Срок заключения заказчиком договора на выполнение работ по капитальному ремонту - в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола итогов ярмарки подрядчиков.
6.Обеспечение защиты прав и законных интересов участников отбора, урегулирование споров
1.Действия (бездействие) рабочей группы по отбору могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с отбором подрядных организаций, организатор отбора предпринимает усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ЯРМАРКИ ПОДРЯДЧИКОВ
Форма 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ ПОДРЯДЧИКОВ
на право заключения договора-подряда (контракта) на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома
1. Изучив процедуру на право заключения вышеупомянутого договора, а
также применимые к данному отбору подрядной организации законодательство и
нормативно-правовые акты,
___________________________________________________________________________
наименование участника отбора с указанием организационно-правовой
___________________________________________________________________________
формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), Ф.И.О.,
___________________________________________________________________________
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физических лиц),
номер контактного телефона
в лице
___________________________________________________________________________
(указать должность, Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в
отборе подрядчика.
2. Организация согласна выполнить работы по капитальному ремонту
многоквартирного дома, расположенного по адресу: _________________________,
в соответствии с требованиями документации об отборе.
3. Организация ознакомлена с материалами, содержащимися в документации
об отборе и ее технической части и влияющими на стоимость услуг.
4. Организация берет на себя обязательство выполнить работы на
требуемых условиях, обеспечить выполнение гарантийных обязательств.
5. Настоящей заявкой на участие в отборе подрядчика подтверждаем, что
против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не
приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает __________% (значение указать цифрами и прописью) балансовой
стоимости активов участника отбора по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
6. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в
заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее
требованию формирования равных для всех участников отбора условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органов власти и у упомянутых в нашей
заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные
нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
7. В случае, если наша организация будет признана победителем, мы
берем на себя обязательства подписать договор-подряда (контракта)
с _________________________________________________________________________
(указывается наименование заказчика)
на выполнение работ в течение 20 дней со дня получения протокола ярмарки
подрядчиков.
8. В случае, если мы будем признаны участником отбора подрядчика,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, а победитель
будет признан уклонившимся от заключения договора-подряда, мы обязуемся
подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с нашим
предложением о цене договора.
9. В случае, если мы будем признаны единственным участником отбора, мы
обязуемся подписать договор подряда (контракт) в соответствии с
требованиями документации об отборе подрядчика и по стоимости работ по
капитальному ремонту, указанной в технической части процедуры ярмарки
подрядчиков, согласованной с заказчиком и не превышающей планируемую
стоимость работ по капитальному ремонту.
10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ___ стр.
Руководитель организации
или уполномоченное лицо __________________ ______________________
подпись фамилия, И.О.
М.П.
Форма 2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в ярмарке подрядчиков
на право заключения договора на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирного
дома по адресу:
___________________________________________________________________________
Настоящим __________________________________________ подтверждает, что
для участия в настоящем отборе подрядных организаций направляются
нижеперечисленные документы:| N п/п | Наименование документов в составе заявки на участие в отборе подрядных организаций | Стр. |
Руководитель организации ________________________________________________
М.П. подпись фамилия, И.О.
Форма 3
АНКЕТА
УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ ПОДРЯДЧИКОВ| Полное наименование организации (Ф.И.О., паспортные данные участника отбора - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) | |
| Форма собственности | |
| Ф.И.О., должность руководителя, телефон | |
| Контактное лицо, должность, телефон (факс) | |
| Место и год регистрации | |
| Юридический адрес организации | |
| Почтовый адрес организации (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) | |
| Электронный адрес | |
| Адрес и телефон налогового органа, на учете в котором состоит участник отбора | |
| Банковские реквизиты: | |
| Наименование обслуживающего банка | |
| ИНН/КПП | |
| Расчетный счет | |
| Корреспондентский счет | |
| Код БИК | |
| ОКОНХ | |
| ОКПО |